4Cob/8/2019 (Zmluva o dielo)

Z odôvodnenia

1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že žalobu žalobcu zamietol a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. 2. Súd prvej inštancie toto rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca ako zhotoviteľ si v tomto konaní uplatnil proti žalovanému ako objednávateľovi predmetnú pohľadávku 125.709,88 eur s príslušenstvom, titulom úhrady ceny prác naviac realizovaných žalobcom na diele Dom seniorov v Sečovciach, ktoré neboli obsiahnuté v realizačnej projektovej dokumentácii, ktorú žalobca obdŕžal až po uzatvorení...
Spisová značka: 4Cob/8/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd Košice
Dátum rozhodnutia: 30. 4. 2019
Vydal sudca: JUDr. Zdenka Kohútová

Odkazuje na rozhodnutia súdov

16Cob/138/2013 (Zmluva o dielo)
Krajský súd Trenčín, Rozsudok zo dňa 4. 3. 2015
4Cob/1/2014 (Zmluva o dielo)
Krajský súd Košice, Rozsudok zo dňa 30. 10. 2014
41Cob/7/2012 (Zmluva o dielo)
Krajský súd Banská Bystrica, Rozsudok zo dňa 25. 7. 2012
3 Cdo 204/2009 (o určenie neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu)
Najvyšší súd SR, Uznesenie zo dňa 14. 9. 2011
I. ÚS 350/08 (porušovanie Ústavy - preskúmanie rozhodnutia súdov)
Ústavný súd SR, Nález zo dňa 30. 9. 2010
I. ÚS 188/06 (pre neopodstatnenosť, porušovanie Ústavy - preskúmanie rozhodnutia súdov)
Ústavný súd SR, Uznesenie zo dňa 8. 6. 2006
O neplatnosť kúpnych zmlúv
Ústavný súd SR, Uznesenie zo dňa 19. 3. 1997
S-EPI, s.r.o. © 2010-2025, všetky práva vyhradené

cookies24x24  Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou, prosíme, o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne užívateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť Váš užívateľský komfort.

Viac informácií o cookies.