4Cob/8/2019 (Zmluva o dielo)

Z odôvodnenia

1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že žalobu žalobcu zamietol a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. 2. Súd prvej inštancie toto rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca ako zhotoviteľ si v tomto konaní uplatnil proti žalovanému ako objednávateľovi predmetnú pohľadávku 125.709,88 eur s príslušenstvom, titulom úhrady ceny prác naviac realizovaných žalobcom na diele Dom seniorov v Sečovciach, ktoré neboli obsiahnuté v realizačnej projektovej dokumentácii, ktorú žalobca obdŕžal až po uzatvorení...
Spisová značka: 4Cob/8/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd Košice
Dátum rozhodnutia: 30. 4. 2019
Vydal sudca: JUDr. Zdenka Kohútová
160/2015 Z. z.
Civilný sporový poriadok
Základné princípy
Čl. 8
PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA(§ 1 – § 155)
ÔSMA HLAVA - ÚKONY STRÁN(§ 123 – § 155)
Štvrtý diel - Prostriedky procesného útoku, prostriedky procesnej obrany a koncentrácia konania(§ 149 – § 154)
§ 149
§ 151 - Popretie skutkových tvrdení protistrany
§ 151 ods. 1
§ 151 ods. 2
§ 153 - Sudcovská koncentrácia konania
§ 154 - Zákonná koncentrácia konania
DRUHÁ ČASŤ - KONANIE V PRVEJ INŠTANCII(§ 156 – § 264)
TRETIA HLAVA - POJEDNÁVANIE(§ 173 – § 184)
Druhý diel - Priebeh pojednávania(§ 177 – § 184)
§ 181 - Prednesy strán na pojednávaní
§ 181 ods. 2
§ 181 ods. 4
§ 182 - Záverečné reči a skončenie dokazovania
ŠTVRTÁ HLAVA - DOKAZOVANIE(§ 185 – § 211)
Prvý diel - Všeobecné ustanovenia(§ 185 – § 194)
§ 185
§ 191 - Hodnotenie dôkazov
§ 191 ods. 1
Druhý diel - Dôkazné prostriedky(§ 195 – § 211)
Prvý oddiel - Výsluch strany(§ 195)
§ 195
§ 195 ods. 1
Štvrtý oddiel - Odborné vyjadrenie a znalecké dokazovanie(§ 206 – § 210)
§ 206
§ 207 - Znalecké dokazovanie
PIATA HLAVA - SÚDNE ROZHODNUTIA(§ 212 – § 250)
Prvý diel - Rozsudok(§ 212 – § 233)
§ 219
§ 219 ods. 1
§ 219 ods. 3
§ 220
§ 220 ods. 2
ŠIESTA HLAVA - TROVY KONANIA(§ 251 – § 264)
§ 255
§ 255 ods. 1
§ 262
§ 262 ods. 1
§ 262 ods. 2
ŠTVRTÁ ČASŤ - OPRAVNÉ PROSTRIEDKY(§ 355 – § 465)
PRVÁ HLAVA - ODVOLANIE(§ 355 – § 396)
§ 365 - Odvolacie dôvody
§ 365 ods. 1 písm. b)
§ 365 ods. 1 písm. e)
§ 365 ods. 1 písm. f)
§ 365 ods. 1 písm. h)
§ 378 - Konanie na odvolacom súde
§ 378 ods. 1
§ 385 - Pojednávanie
§ 385 ods. 1
§ 387
§ 387 ods. 1
§ 387 ods. 2
§ 396 - Trovy odvolacieho konania
§ 396 ods. 1
TRETIA HLAVA - DOVOLANIE(§ 419 – § 457)
§ 419
§ 425
§ 427 - Lehota na podanie dovolania
§ 427 ods. 1
§ 428 - Náležitosti dovolania
§ 429
§ 429 ods. 1
§ 429 ods. 2
#f5312222(§ 466 – § 474)
PIATA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA(§ 466 – § 474)
Prechodné ustanovenia(§ 470 – § 471e)
§ 470
§ 470 ods. 1
§ 470 ods. 2
343/2015 Z. z.
Zákon o verejnom obstarávaní
Čl. I(§ 1 – § 191)
PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA(§ 1 – § 25)
§ 3 - Zákazka
§ 3 ods. 5
546/2010 Z. z.
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorší...
25/2006 Z. z.
Zákon o verejnom obstarávaní
211/2000 Z. z.
Zákon o slobode informácií
Čl. I(§ 1 – § 23)
§ 5a - Povinne zverejňovaná zmluva
§ 5a ods. 1
460/1992 Zb.
Ústava Slovenskej republiky
DRUHÁ HLAVA - ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY(Čl. 12 – Čl. 54)
Siedmy oddiel - PRÁVO NA SÚDNU A INÚ PRÁVNU OCHRANU(Čl. 46 – Čl. 50)
Čl. 46
Čl. 46 ods. 1
513/1991 Zb.
Obchodný zákonník
TRETIA ČASŤ - OBCHODNÉ ZÁVÄZKOVÉ VZŤAHY(§ 261 – § 755)
Hlava I - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA(§ 261 – § 408a)
Diel I - Predmet právnej úpravy a jej povaha(§ 261 – § 265)
§ 261
§ 262
§ 265
Diel II - Niektoré ustanovenia o právnych úkonoch(§ 266 – § 268)
§ 266
§ 266 ods. 4
§ 267
Diel III - Niektoré ustanovenia o uzavieraní zmluvy(§ 269 – § 288)
Oddiel 1 - Rokovanie o uzavretí zmluvy(§ 269 – § 275)
§ 272
§ 272 ods. 1
§ 272 ods. 2
Hlava II - OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH OBCHODNÝCH ZÁVÄZKOVÝCH VZŤAHOCH(§ 409 – § 728)
Diel IX - Zmluva o dielo(§ 536 – § 565)
Oddiel 5 - Cena za dielo(§ 546 – § 549)
§ 546
§ 546 ods. 1
§ 547 - Cena podľa rozpočtu
§ 547 ods. 2
§ 547 ods. 4
§ 549
§ 549 ods. 1
§ 549 ods. 2
Oddiel 6 - Spôsob vykonávania diela(§ 550 – § 553)
§ 551 – § 552
§ 552
40/1964 Zb.
Občiansky zákonník
PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA(§ 1 – § 122)
Štvrtá hlava - PRÁVNE ÚKONY(§ 34 – § 51)
§ 40
§ 40 ods. 2
§ 40a
Prijatie návrhu(§ 43c – § 51)
§ 47a
ŠIESTA ČASŤ - ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZA BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE(§ 415 – § 459)
Tretia hlava - BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE(§ 451 – § 459)
§ 451
§ 451 ods. 1
§ 451 ods. 2
§ 451 – § 459
§ 454
99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok
S-EPI, s.r.o. © 2010-2025, všetky práva vyhradené

cookies24x24  Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou, prosíme, o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne užívateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť Váš užívateľský komfort.

Viac informácií o cookies.