Zmluvná pokuta za omeškanie s vykonaním diela pri zmene predmetu diela a rozpor so zásadami poctivého obchodného styku

Právo objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty za omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela v prípade, že sa strany dohodli na zmene predmetu diela, ale nie aj na zmene času plnenia, nie je v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku ani za situácie, keď objednávateľ váhal a odkladal zmenu zmluvy.

Spisová značka: 23 Cdo 1575/2015
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 3. 5. 2016
Oblasti práva: Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo
Územná pôsobnosť: Česká republika
Zdroj: EPI Vybrané rozhodnutia NS ČR
Právny inštitút: zmluva o dielo / zmluvná pokuta



Odkazuje na rozhodnutia súdov

23 Cdo 1575/2015(Zásady poctivého obchodního styku)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 3. 5. 2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2025, všetky práva vyhradené

cookies24x24  Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou, prosíme, o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne užívateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť Váš užívateľský komfort.

Viac informácií o cookies.