Forma dohody o zmene zmluvy o dielo

Dohodou o zmene zmluvy o dielo možno urobiť aj zápismi v stavebnom denníku. Platí to len v prípade, ak k tejto zmene smeroval prejav vôle strán; nie každý zápis v stavebnom denníku podpísaný oboma zmluvnými stranami predstavuje dohodu o zmene zmluvy. Táto skutočnosť musí vyplývať zo skutkových zistení súdu. Ak objednávateľ súhlasil so zmenami predmetu diela bez toho, aby sa dohodol o zmene času plnenia, táto skutočnosť sa sama osebe nemôže považovať za okolnosť vylučujúcu omeškanie zhotoviteľa.

Spisová značka: 23 Odo 1450/2006
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 29. 4. 2009
Oblasti práva: Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Zmluvy v obchodnom práve
Územná pôsobnosť: Česká republika
Zdroj: EPI Vybrané rozhodnutia NS ČR
Právny inštitút: zmluva o dielo



Odkazuje na rozhodnutia súdov

32 Odo 728/2005
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 15. 6. 2006
29 Odo 214/2003
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 20. 5. 2003
29 Odo 579/2001
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 26. 2. 2002
S-EPI, s.r.o. © 2010-2025, všetky práva vyhradené

cookies24x24  Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou, prosíme, o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne užívateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť Váš užívateľský komfort.

Viac informácií o cookies.