Charakter zmluvnej pokuty v obchodnom práve

Úprava zmluvnej pokuty v obchodnom práve je založená na objektívnom princípe. Zároveň však uvádza, že účastníci majú možnosť podmienky vzniku povinnosti platiť pokutu, upraviť odchýlne a dohodnúť sa, že v ich vzťahu sa uplatní princíp zavinenia tak, ako je upravený v § 545 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Žiadne z ustanovení upravujúcich zmluvnú pokutu nie je uvedené v § 263 Obchodného zákonníka, preto nevylučuje možnosť úpravy dohody o zmluvnej pokute tak, ako to urobili účastníci zmluvy o dielo.

Objednávateľ je v zásade povinný (ak nevyužil právo odstúpiť od zmluvy) prevziať dielo, aj keď je odovzdané oneskorene. Ak dielo nebolo odovzdané včas, tak mu spravidla nezostáva nič iné, ako dielo prevziať v čase, keď ho zhotoviteľ odovzdá. Prevzatie oneskorene zhotoveného a odovzdaného diela však nemožno považovať za dohodu o zmene zmluvou dohodnutého termínu zhotovenia diela.
Spisová značka: M Obdo V 5/2003
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 1. 1. 2003
Oblasti práva: Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Zmluvy v obchodnom práve
Územná pôsobnosť: Slovensko
Zdroj: Justičná revue
Právny inštitút: zmluva o dielo / zmluvná pokuta



153/2001 Z. z.
Zákon o prokuratúre
DRUHÁ ČASŤ - POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ GENERÁLNEHO PROKURÁTORA(§ 7 – § 16b)
PRVÝ DIEL - POSTAVENIE GENERÁLNEHO PROKURÁTORA, VZNIK A ZÁNIK VÝKONU JEHO FUNKCIE(§ 7 – § 9)
§ 9
§ 9 ods. 1
DRUHÝ DIEL - PÔSOBNOSŤ GENERÁLNEHO PROKURÁTORA(§ 10 – § 16b)
Riadiaca a kontrolná právomoc generálneho prokurátora(§ 10 – § 16b)
§ 10
513/1991 Zb.
Obchodný zákonník
TRETIA ČASŤ - OBCHODNÉ ZÁVÄZKOVÉ VZŤAHY(§ 261 – § 755)
Hlava I - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA(§ 261 – § 408a)
Diel VI - Zabezpečenie záväzku(§ 300 – § 323)
Oddiel 2 - Niektoré ustanovenia o zmluvnej pokute(§ 300 – § 302)
Časť 3 Hlava 1 Diel 6 Oddiel 2
§ 300
§ 300 – § 302
Hlava II - OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH OBCHODNÝCH ZÁVÄZKOVÝCH VZŤAHOCH(§ 409 – § 728)
Časť 3 Hlava 2 Diel 9
40/1964 Zb.
Občiansky zákonník
ÔSMA ČASŤ - ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO(§ 488 – § 852n)
Prvá hlava - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA(§ 488 – § 587)
Štvrtý oddiel - Zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka(§ 524 – § 543)
Postúpenie pohľadávky(§ 524 – § 530)
§ 526
§ 526 ods. 2
Piaty oddiel - Zabezpečenie záväzkov(§ 544 – § 558)
Zmluvná pokuta(§ 544 – § 545a)
§ 545
§ 545 ods. 2
99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok
PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA(§ 1 – § 58)
Druhá hlava - SÚDY(§ 7 – § 17)
Príslušnosť(§ 9 – § 12)
§ 10a
§ 10a ods. 3
TRETIA ČASŤ - KONANIE V PRVOM STUPNI(§ 79 – § 200i)
Prvá hlava - PRIEBEH KONANIA(§ 79 – § 119)
Účastníci(§ 90 – § 94)
§ 92
§ 92 ods. 1
ŠTVRTÁ ČASŤ - OPRAVNÉ PROSTRIEDKY(§ 201 – § 243j)
Tretia hlava - DOVOLANIE(§ 236 – § 243d)
Konanie na dovolacom súde(§ 242 – § 243d)
§ 242
§ 242 ods. 1
§ 243a
§ 243a ods. 3
§ 243b
§ 243b ods. 1 – ods. 2
ŠTVRTÁ HLAVA - MIMORIADNE DOVOLANIE(§ 243e – § 243j)
§ 243e
§ 243f
§ 243f ods. 1 písm. c) – písm. d)
§ 243f ods. 1 písm. c)
§ 243i
§ 243i ods. 2
§ 243i
S-EPI, s.r.o. © 2010-2025, všetky práva vyhradené

cookies24x24  Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou, prosíme, o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne užívateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť Váš užívateľský komfort.

Viac informácií o cookies.