Čas vykonania diela nie je podstatnou náležitosťou zmluvy o dielo

Čas vykonania diela nie je podstatnou náležitosťou zmluvy o dielo. Zákon ho určuje podporne pre prípad, že si ho strany v zmluve nedohodnú. Aj právna teória vysvetľuje úmysel zákonodarcu v § 537 ods. 1 ObchZ upraviť čas plnenia iba ako nepodstatnú časť zmluvy o dielo a že pokiaľ by táto osobitná úprava neexistovala, bolo by treba aplikovať § 340 ods. 2 ObchZ. Osobitná úprava znamená, že objednávateľ nemusí zhotoviteľa žiadať o splnenie a zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v primeranom čase, ktorý bude odlišný podľa povahy veci. Možno konštatovať, že § 537 ods. 1 ObchZ, ktorý podporne určuje čas vykonania diela, vylučuje určenie času vykonania diela postupom podľa § 340 ods. 2 ObchZ.

Spisová značka: 32 Cdo 2689/2011
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 13. 11. 2012
Oblasti práva: Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Zmluvy v obchodnom práve
Územná pôsobnosť: Česká republika
Zdroj: EPI Vybrané rozhodnutia NS ČR
Právny inštitút: zmluva o dielo



Odkazuje na rozhodnutia súdov

Pl.ÚS 29/11 (Ústavnost dovolání dle § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu)
Ústavný súd ČR, Nález zo dňa 21. 2. 2012
32 Odo 978/2003
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 14. 4. 2004
S-EPI, s.r.o. © 2010-2025, všetky práva vyhradené

cookies24x24  Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou, prosíme, o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne užívateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť Váš užívateľský komfort.

Viac informácií o cookies.