32 Cdo 5234/2016(Smluvní pokuta,Započtení pohledávky,Přechodná (intertemporální) ustanovení)

Z odôvodnenia

Původní žalobkyně Stavby Technologic s. r. o. se v souzené věci po žalované domáhala zaplacení částky 900 000 Kč s úrokem z prodlení ve výši 0,1 % za každý kalendářní den prodlení od 6. 10. 2014 do zaplacení, a to z titulu práva na doplatek ceny díla zhotoveného podle smlouvy o dílo uzavřené mezi původní žalobkyní a žalovanou dne 21. 11. 2013. Podstatou sporu byl rozdílný názor účastníků na vznik vzájemné pohledávky žalovaného z titulu práva na smluvní pokutu za prodlení s předáním díla a na účinky započtení této pohledávky proti pohledávce...
Spisová značka: 32 Cdo 5234/2016
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 18. 4. 2018

Odkazuje na rozhodnutia súdov

21 Cdo 3612/2014(Zástavní právo,Odstoupení od smlouvy,Dobrá víra,Zpětná účinnost právních předpisů,Převod vlastnictví)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 16. 6. 2015
29 Odo 246/2005
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 28. 2. 2007
32 Odo 585/2005 (Bezdůvodné obohacení)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 24. 5. 2006
III.ÚS 611/01 (Zákaz retroaktivity právních norem)
Ústavný súd ČR, Nález zo dňa 13. 6. 2002

Je odkazované z rozhodnutí súdov

31 Cdo 1475/2020(Odvolání,Započtení pohledávky,Koncentrace řízení)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 13. 1. 2021
23 Cdo 3855/2018(Postoupení pohledávky,Veřejná obchodní společnost)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 12. 10. 2020
32 Cdo 2099/2019(Výklad právních jednání (o. z.) [ Právní jednání (o. z.) ],Vady řízení,Dokazování)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 23. 9. 2020
32 Cdo 1432/2020(Přípustnost dovolání)
Najvyšší súd ČR, Uznesenie zo dňa 17. 8. 2020
29 ICdo 128/2018(Incidenční spory,Odporovatelnost,Započtení pohledávky)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 30. 6. 2020
20 Cdo 4229/2019(Započtení pohledávky,Exekuce)
Najvyšší súd ČR, Uznesenie zo dňa 27. 2. 2020
28 Cdo 3347/2019(Započtení pohledávky)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 7. 1. 2020
33 Cdo 287/2019(Přechodná (intertemporální) ustanovení,Započtení pohledávky)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 25. 9. 2019
33 Cdo 156/2018(Započtení pohledávky,Přechodná (intertemporální) ustanovení)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 18. 9. 2019
26 Cdo 2167/2018(Bezdůvodné obohacení,Neplatnost právního úkonu,Započtení pohledávky)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 28. 8. 2019
28 Cdo 1303/2018(Přípustnost dovolání,Bezdůvodné obohacení,Neplatnost právního úkonu)
Najvyšší súd ČR, Uznesenie zo dňa 11. 7. 2019
28 Cdo 3196/2018(Přípustnost dovolání,Bezdůvodné obohacení,Promlčení,Dobré mravy)
Najvyšší súd ČR, Uznesenie zo dňa 17. 4. 2019
26 Cdo 4795/2017(Započtení pohledávky,Přechodná (intertemporální) ustanovení)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 20. 2. 2019
28 Cdo 2959/2018(Přerušení řízení,Promlčení,Započtení pohledávky)
Najvyšší súd ČR, Uznesenie zo dňa 6. 2. 2019
29 Cdo 974/2016(Konkurs,Zánik závazku,Započtení pohledávky,Postoupení pohledávky,Směnky,Závazkové vztahy občanskoprávní,Přechodná (intertemporální) ustan...)
Najvyšší súd ČR, Uznesenie zo dňa 31. 1. 2019
30 Cdo 5464/2016(Odpovědnost státu za škodu,Započtení pohledávky,Splatnost pohledávky)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 24. 10. 2018
28 Cdo 5711/2017(Bezdůvodné obohacení,Započtení pohledávky,Přechodná (intertemporální) ustanovení)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 1. 10. 2018
Procesné dôsledky námietky započítania spôsobujúcej neprimerané predĺženie konania o pohľadávke uplatnenej žalobou
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 1. 10. 2018
Procesné dôsledky námietky započítania spôsobujúce neprimerané predĺženie konania o pohľadávke uplatnenej žalobou
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 1. 10. 2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2025, všetky práva vyhradené

cookies24x24  Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou, prosíme, o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne užívateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť Váš užívateľský komfort.

Viac informácií o cookies.