33 Cdo 146/2013 (Odstoupení od smlouvy, Prodlení dlužníka, Výklad projevu vůle, Záloha)

Z odôvodnenia

Rozsudkem ze dne 24. 1. 2012, č.j. 20 C 207/2004-320, Okresní soud ve Zlíně uložil žalovanému zaplatit žalobkyni 138.000,- Kč se specifikovanými úroky z prodlení a rozhodl o nákladech řízení. Nárok žalobkyně soud prvního stupně opřel o ustanovení § 641 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (viz § 3028 zákona č. 89/2012 Sb., dále jen „obč. zák.“), neboť v dokončení venkovního bazénu jí zabránilo to, že žalovaný neposkytl součinnost a neuhradil sjednanou zálohu za dosud provedené práce. Dopisem z 18....
Spisová značka: 33 Cdo 146/2013
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 22. 1. 2014

Je odkazované z rozhodnutí súdov

33 Cdo 1141/2017(Právní jednání (o. z.),Zdánlivé právní jednání (o. z.) [ Právní jednání (o. z.) ])
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 21. 3. 2019
33 Cdo 1565/2018(Odstoupení od smlouvy,Výklad právních jednání (o. z.) [ Právní jednání (o. z.) ],Výklad projevu vůle)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 24. 1. 2019
33 Cdo 2815/2017(Přípustnost dovolání,Odstoupení od smlouvy)
Najvyšší súd ČR, Uznesenie zo dňa 28. 8. 2018
23 Cdo 2212/2017
Najvyšší súd ČR, Uznesenie zo dňa 3. 11. 2017
33 Cdo 3761/2015(Smluvní pokuta,Právní úkony)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 28. 1. 2016
33 Cdo 4966/2015
Najvyšší súd ČR, Uznesenie zo dňa 26. 11. 2015
33 Cdo 1957/2015(Výklad projevu vůle,Právní úkony)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 29. 10. 2015
28 Cdo 2464/2014 (Bezdůvodné obohacení, Odpovědnost za vady, Odstoupení od smlouvy, Smlouva o dílo, Výklad projevu vůle)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 14. 1. 2015
33 Cdo 2374/2013
Najvyšší súd ČR, Uznesenie zo dňa 30. 1. 2014
S-EPI, s.r.o. © 2010-2025, všetky práva vyhradené

cookies24x24  Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou, prosíme, o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne užívateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť Váš užívateľský komfort.

Viac informácií o cookies.