32 Cdo 4859/2009 (Smluvní pokuta)

Z odôvodnenia

Žalobce se v řízení domáhal vrácení částky 5,796.429,- Kč s příslušenstvím, kterou žalované zaplatil jako zálohu na cenu stavebních prací podle smlouvy o dílo č. 2001-50 uzavřené mezi účastníky dne 3. září 2001 (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), od níž žalovaná odstoupila přípisem ze dne 21. srpna 2002 pro nezaplacení zálohové faktury č. 21000389 vystavené dne 25. září 2001 na částku 1,579.000,- Kč a č. 21000457 vystavené dne 26. října 2001 na částku 1,901.504,10 Kč. Vzájemným návrhem žalovaná uplatnila v řízení pohledávku vůči žalobci...
Spisová značka: 32 Cdo 4859/2009
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 27. 10. 2011

Odkazuje na rozhodnutia súdov

23 Cdo 231/2010 (Dobré mravy, Příslušenství pohledávky, Smluvní pokuta, Úroky z prodlení)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 27. 5. 2010
32 Cdo 3171/2008
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 25. 11. 2008
III.ÚS 372/06 (O ústavních stížnostech)
Ústavný súd ČR, Uznesenie zo dňa 15. 11. 2007
32 Odo 202/2006
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 28. 5. 2007
III.ÚS 10/06 (O ústavních stížnostech)
Ústavný súd ČR, Uznesenie zo dňa 7. 3. 2006
32 Odo 400/2004
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 18. 1. 2005
32 Odo 631/2002
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 16. 12. 2003

Je odkazované z rozhodnutí súdov

23 Cdo 2578/2019(Přípustnost dovolání,Neplatnost právního úkonu,Smluvní pokuta,Moderační právo soudu)
Najvyšší súd ČR, Uznesenie zo dňa 24. 9. 2020
32 Cdo 1506/2019(Přípustnost dovolání,Smluvní pokuta)
Najvyšší súd ČR, Uznesenie zo dňa 17. 7. 2019
32 Cdo 1997/2018(Smluvní pokuta,Přípustnost dovolání)
Najvyšší súd ČR, Uznesenie zo dňa 15. 1. 2019
23 Cdo 5757/2016(Zásady poctivého obchodního styku,Dobré mravy)
Najvyšší súd ČR, Rozsudok zo dňa 26. 9. 2017
32 Cdo 1231/2016(Přípustnost dovolání,Konkurenční doložka)
Najvyšší súd ČR, Uznesenie zo dňa 6. 12. 2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2025, všetky práva vyhradené

cookies24x24  Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou, prosíme, o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne užívateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť Váš užívateľský komfort.

Viac informácií o cookies.