5Co/166/2020 (Zmluva o dielo)

Z odôvodnenia

2.210 eur a zvyšok 2.196,59 eur bude zhotoviteľovi uhradený po riadnom odovzdaní diela, odstránení všetkých vád a nedorobkov a po splnení všetkých záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela je konečná a nie je možné ju meniť bez súhlasu objednávateľa. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade nedodržania lehoty podľa čl. II ods. 3 zmluvy je zhotoviteľ povinný po dobu omeškania zaplatiť objednávateľovi 1% z ceny diela a to za každý deň omeškania.
Spisová značka: 5Co/166/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd Bratislava
Dátum rozhodnutia: 20. 9. 2022
Vydal sudca: JUDr. Juraj Považan

Odkazuje na rozhodnutia súdov

3Obdo/11/2019 (9 616,52 eur s prísl.)
Najvyšší súd SR, Uznesenie zo dňa 17. 7. 2019
2 Obdo 39/2010 (o zaplateniíe 5 519,84 € s prísl.)
Najvyšší súd SR, Uznesenie zo dňa 8. 12. 2010
2 Cdo 172/2007 (o zaplatenie 775 000,- Sk)
Najvyšší súd SR, Rozsudok zo dňa 30. 9. 2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2025, všetky práva vyhradené

cookies24x24  Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou, prosíme, o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne užívateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť Váš užívateľský komfort.

Viac informácií o cookies.