3Cob/256/2015 (Ostatné, Zmluva o dielo)

Z odôvodnenia

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa rozhodol tak, že odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi sumu 11.204,27 EUR s 10 % úrokom z omeškania ročne od 20.12.2001 do zaplatenia a zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo sumy 11.204,27 EUR za každý začatý týždeň od 52. týždňa roku 2001 do zaplatenia a náhradu trov konania vo výške trov právneho zastúpenia navrhovateľa v sume 3.821,09 EUR a iných trov konania navrhovateľa v sume 373,32 EUR, a to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Ďalej rozhodol, že navrhovateľ je povinný zaplatiť na...
Spisová značka: 3Cob/256/2015
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd Bratislava
Dátum rozhodnutia: 18. 5. 2016
Vydal sudca: JUDr. Elena Ondrišová
655/2004 Z. z.
Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
DRUHÁ ČASŤ - ODMENA ADVOKÁTA(§ 2 – § 14d)
DRUHÁ HLAVA - TARIFNÁ ODMENA(§ 9 – § 14)
Základné ustanovenia(§ 9 – § 13a)
§ 10 – § 13a
513/1991 Zb.
Obchodný zákonník
TRETIA ČASŤ - OBCHODNÉ ZÁVÄZKOVÉ VZŤAHY(§ 261 – § 755)
Hlava II - OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH OBCHODNÝCH ZÁVÄZKOVÝCH VZŤAHOCH(§ 409 – § 728)
Diel IX - Zmluva o dielo(§ 536 – § 565)
Oddiel 1 - Základné ustanovenia(§ 536)
§ 536
§ 536 ods. 1
Oddiel 2 - Vykonanie diela(§ 537 – § 538)
§ 537
§ 537 ods. 2
Oddiel 5 - Cena za dielo(§ 546 – § 549)
§ 548
§ 548 ods. 1
Oddiel 7 - Vykonanie diela(§ 554 – § 559)
§ 554
§ 555
50/1976 Zb.
Stavebný zákon
99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok
TRETIA ČASŤ - KONANIE V PRVOM STUPNI(§ 79 – § 200h)
Tretia hlava - TROVY KONANIA(§ 137 – § 151a)
Náhrada trov konania(§ 142 – § 150)
§ 142
§ 142 ods. 3
§ 148
§ 148 ods. 1
ŠTVRTÁ ČASŤ - OPRAVNÉ PROSTRIEDKY(§ 201 – § 243j)
Prvá hlava - ODVOLANIE(§ 201 – § 226)
Konanie na odvolacom súde(§ 211 – § 217)
§ 212
§ 212 ods. 1
§ 214
§ 214 ods. 2
Rozhodnutie o odvolaní(§ 218 – § 223)
§ 219
§ 219 ods. 1
§ 219 ods. 2
§ 220
Trovy odvolacieho konania(§ 224)
§ 224
§ 224 ods. 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2025, všetky práva vyhradené

cookies24x24  Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou, prosíme, o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne užívateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť Váš užívateľský komfort.

Viac informácií o cookies.