2Co/49/2019 (Kúpna zmluva)

Z odôvodnenia

1. Okresný súd Pezinok, rozsudkom č. k. 6C/226/2013-161 zo dňa 15.1.2019 (v poradí druhým) žalovaným 1/ a 2/ (ďalej len žalovaní) uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcom 1/ a 2/ (ďalej len žalobcovia) zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % zo sumy 9.958,18 eur za každý deň omeškania, počnúc dňom 1.5.2009 až do okamihu splnenia zmluvnej povinnosti zhotoviť a odovzdať dielo podľa zmluvy o dielo uzatvorenej medzi žalobcami a žalovanými dňa 25.4.2008, do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Žalobcom 1/ a 2/ priznal plný nárok na...
Spisová značka: 2Co/49/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd Bratislava
Dátum rozhodnutia: 2. 6. 2021
Vydal sudca: JUDr. Michaela Králová
160/2015 Z. z.
Civilný sporový poriadok
DRUHÁ ČASŤ - KONANIE V PRVEJ INŠTANCII(§ 156 – § 264)
ŠIESTA HLAVA - TROVY KONANIA(§ 251 – § 264)
§ 255
§ 255 ods. 1
ŠTVRTÁ ČASŤ - OPRAVNÉ PROSTRIEDKY(§ 355 – § 465)
PRVÁ HLAVA - ODVOLANIE(§ 355 – § 396)
§ 365 - Odvolacie dôvody
§ 365 ods. 1 písm. f)
§ 365 ods. 1 písm. h)
§ 379 - Viazanosť rozsahom odvolania
§ 380 - Viazanosť odvolacími dôvodmi
§ 380 ods. 1
§ 388
§ 393
§ 393 ods. 2
§ 396 - Trovy odvolacieho konania
§ 396 ods. 2
TRETIA HLAVA - DOVOLANIE(§ 419 – § 457)
§ 419
§ 420
§ 421
§ 421 ods. 1
§ 422
§ 423
§ 427 - Lehota na podanie dovolania
§ 428 - Náležitosti dovolania
§ 429
§ 431
§ 432
§ 433
§ 434
§ 435
513/1991 Zb.
Obchodný zákonník
TRETIA ČASŤ - OBCHODNÉ ZÁVÄZKOVÉ VZŤAHY(§ 261 – § 755)
Hlava I - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA(§ 261 – § 408a)
Diel II - Niektoré ustanovenia o právnych úkonoch(§ 266 – § 268)
§ 266
Diel X - Porušenie zmluvných povinností a jeho následky(§ 365 – § 386)
Oddiel 1 - Omeškanie dlžníka(§ 365 – § 369d)
§ 365
§ 365 ods. 4
Oddiel 2 - Omeškanie veriteľa(§ 370 – § 372)
§ 370
Hlava II - OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH OBCHODNÝCH ZÁVÄZKOVÝCH VZŤAHOCH(§ 409 – § 728)
Diel IX - Zmluva o dielo(§ 536 – § 565)
Oddiel 1 - Základné ustanovenia(§ 536)
§ 536
Oddiel 7 - Vykonanie diela(§ 554 – § 559)
§ 554
§ 554 ods. 1
50/1976 Zb.
Stavebný zákon
DRUHÁ ČASŤ - STAVEBNÝ PORIADOK(§ 43 – § 104)
ODDIEL 2 - OPRÁVNENIE NA USKUTOČŇOVANIE STAVIEB A VYBRANÉ ČINNOSTI VO VÝSTAVBE(§ 44 – § 46d)
§ 44 - Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb
§ 44 ods. 1
ODDIEL 4 - POVOĽOVANIE STAVIEB, ZMIEN STAVIEB A UDRŽIAVACÍCH PRÁC(§ 54 – § 70)
Žiadosť o stavebné povolenie(§ 58 – § 59)
§ 58
§ 58 ods. 1
§ 58 ods. 2
§ 58a
§ 58a ods. 1
§ 59 - Účastníci stavebného konania
§ 59 ods. 1
ÔSMA ČASŤ - SPOLOČNÉ USTANOVENIA(§ 134 – § 140d)
§ 139 - Vymedzenie niektorých pojmov
§ 139 ods. 1
40/1964 Zb.
Občiansky zákonník
ÔSMA ČASŤ - ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO(§ 488 – § 852n)
Prvá hlava - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA(§ 488 – § 587)
Piaty oddiel - Zabezpečenie záväzkov(§ 544 – § 558)
Zmluvná pokuta(§ 544 – § 545a)
§ 544
§ 544 ods. 1
§ 544 ods. 2
§ 545a
S-EPI, s.r.o. © 2010-2025, všetky práva vyhradené

cookies24x24  Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou, prosíme, o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne užívateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť Váš užívateľský komfort.

Viac informácií o cookies.